绿化工程合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的绿化工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
绿化工程合同1发包方：__________（简称“发包方”）
承包方：__________（简称“承包方”）
工程内容：__________
一、树苗搬移
1、宿舍楼门口树池内的桂花树由于长势不好，商定更换同等大小（已指定）的桂花树，原先的桂花树移至运动场所内指定地点，由承包方移植包成活，发包方支付费用计_____万元。
2、棒杰新厂区桂花树移至宿舍楼指定区域（已实际确定），移植费用每株_____元，按实际移植数量计价。
3、原种植桂花_____株，已确认死苗_____株，商定不再购新苗补植，按当时购价每株_____元，合计人民币_____元，抵付移植苗费用，多退少补。
二、新增树
1、地下室树池，大树池种植竹一丛（数量20株，高度为5米），四小树池为小球类树，价格详见报价确认单。
2、观玉兰地段种植小树苗，部份地段植草皮，价格详见报价确认单；少部分人工损坏的补苗，按补苗按实际数量计价；结算工程款按实际数量确定。
三、工期及养护期
1、原则上在_____年_____月底前完成，少量因树的移栽季节相关，可相应顺延，但须在_____年_____月中旬前全部完成。
2、苗木养护周期为一年，苗木种植日期即为养护周期开始时间。成活苗按现时计算。
四、承包方式及价款支付
1、本工程采用固定单价承包，包成活，承包单价包括起苗、运输、种植、基肥、检疫检验，养护管理、人工费、安全文明施工等费用；此工程款包含税金及各项费用。
2、工程完成验收后，结算工程款，预留_____%保成活费，承包方提供正式发票后，_____个工作日内由发包方支付。
五、此合同如有异议，双方协商解决；协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
六、此合同一式四份，双方签字后生效，发包方、承包方各执2份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
绿化工程合同2发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
一、工程内容
棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。
二、合同价款
合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。
三、结算价款
①、本合同为固定单价合同（不因市场价格上下波动而调整），即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价；，
②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等；
四、付款方式
工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作日内付清。
五、工期：
_____年____月____日完工。
六、合同异议
此合同如有异议，双方协商解决；协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
七、合同文本
此合同一式二份，双方签字盖章后生效，发包人、承包人各执一份。
八、合同签订
本合同于_____年____月____日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
绿化工程合同3工程名称：
工程地点：
发 包 方：
承 包 方：
签订日期：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据学校绿化需要，为确保如期保质完成本工程，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点
桂东县校园内，具体位置按现场标记为准。
二、工程量、绿化点造价预算及其他要求：
1、工程量、绿化要求、参见校园绿化美化预算表进行。工程单价、总造价以评审和验收为准，结合绿化美化实际工作量随之增减总造价。暂定总造价为元。
2、其他要求：
（1）、此预算参照《桂东县20xx年绿化攻坚施工定额参考标准》计算。绿化面积以实际绿化面积计算。
（2）、绿化施工时，如需要变更绿化树种，必须由甲方同意后方可变更。
（3）、绿化地段如需增加填土或挖穴时增加工程量，由甲乙双方协商核算增加工程量工程款。
（4）、工程竣工后，工程量（含绿化点绿化面积、绿化苗木规格）按实际完成的工程量和评审单价核算工程款。
三、工期
4月30日前完工。
四、种苗采购及要求
1、采购方式：甲方委托乙方进行采购，苗木到达施工现场后及时通知甲方进行验收，不符合规格和质量要求的苗木不准种植。
2、苗木规格及质量要求：所有苗木必须是苗圃移植1年以上的移栽苗，树杆直，冠幅饱满匀称，不偏冠，生长健康。
五、结算及付款方式：
根据预算，结合施工实际情况，按实际验收合格的数量核算工程款，对没有完成的项目按预算核减工程款，施工方凭桂东县内税务发票报帐结算。
六、工程质量及施工要求
一是种植施工时种植穴经验收合格后才能施基肥，二是施基肥后经验收合格进行表土回填，三是表土回填后经验收合格进行苗木栽植。具体要求如下：
1、种植施工。
（1）树种配置及种植位置：按规划要求施工，且保持绿化主线协调美观。
（2）种植穴规格：按绿化实际苗木大小挖到自然土层。
（3）基肥：种植前先施有机肥作基肥，每株1公斤，施肥后覆土10---20CM（根据施工现场点确认，如需要超深的做好记录）。
（4）支撑：完成种植后，立即对所有种植植株进行支撑，全部采用切面＞3CM×4 CM的杉木方条进行支撑，支撑时注意保护树体不受损坏。
（5）施工方式及要求：全部采用人工施工，施工工具自理。严禁机械施工，施工时严禁损坏校园内其他设施， ……此处隐藏11526个字……： 户行帐号：中国银行XX支行
签定日期：20xx年 月 日
园林绿化工程施工合同
甲方：河源市XX集团房地产开发有限公司
乙方：珠海市XX园林工程有限公司
甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。
一、承包范围
乙方按照珠海市XX园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。
二、承包方式
本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。
三、合同工期
施工工期为（移交场地后） 个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为 天。
本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。
1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。
2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。
3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。
4、设计变更和工程量增加。
5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。
四、双方责任
（一）、甲方责任
1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。
2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。
3、及时组织交工验收。
4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。
5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。
6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。
7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。
（二）、乙方责任
1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。
2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。
3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。
4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。
5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。
6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。
7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。
8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。
9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。
10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。
11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。
五、工程质量
1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。
2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。
六、交工验收及养护
1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在"竣工验收证明书"上签章。
2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。
3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。
4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。
七、预结算及付款
1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元/户包干。
2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。
3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。
4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。
5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。
八、违约责任
（一）甲方违约：
1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。
2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。
3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。
4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。
5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。
天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务
6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。
（二）乙方违约：
由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。
1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。
2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。
3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。
九、其它
1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。
2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时
3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。
3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。
5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。
6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。
（本条款后无正式条款）。
